8(499)390-60-42  8(926)050-85-19

 КРУГЛОСУТОЧНО
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Договор

ДОГОВОР  ПОДРЯДА №

г. Москва

«     »                           201     г.

 

______________________________________        Именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

______________________________________     Именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,

 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу : _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.   ЦЕНА ДОГОВОРА

 

Цена договора

Составляет:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена договора включает в

себя:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                    

3.   УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

Оплата по настоящему договору производится:__________________________________________________________________________________________________________

(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т. п.)

 

Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в день сдачи выполненных работ заказчику.

 

4.   СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 

Срок действия договора:

Начало:_______________________________________________________________________

Окончание:____________________________________________________________________

 

5.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

 

5.1.       Подрядчик обязан:

Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

5.1.2    Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.1.3    Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при производстве строительных работ.

5.1.4    Подрядчик обязан вывести до приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы.

5.1.5    Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его работ.

5.1.6    Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ в течение 3  лет после окончания выполняемых работ и производит устранение выявленных недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

 

Заказчик обязан:

Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в места проведения работ и их обеспечения.

Заказчик обязан принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Заказчик обязан оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

 

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 

6.1       Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, бедствия и т.д.

6.2       Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3       Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательства по Договору.

6.4       Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем уведомления другой стороны.

 

7.   ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1       Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между

сторонами.

7.2       В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОР

8.1       Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2       Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.3       Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

При остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий 1 (один) месяц.

8.4       Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

9.1       Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9.2       Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

9.3       Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.4       Настоящий Договор одновременно является Актом сдачи-приемки.

9.5       Другие условия по усмотрению сторон:______________________________________

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК:                                                                                             ЗАКАЗЧИК